MINISTERIO DE SEGURIDAD

Buenos Aires, 03/08/2016

VISTO los Expedientes Nº S02:0040519/14 y S02:0002736/16 del Registro de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 del 06 de octubre de 1947 y sus normas reglamentarias y complementarias, el Título I del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional —aprobado por el Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios—, el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional —aprobado por el Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y su modificatorio—, los Decretos Nros. 1724 del 18 de agosto de 1993 y sus modificatorios, 1060 del 22 de agosto de 2001, 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, 1939 del 21 de noviembre de 2011 y 691 del 17 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente S02:0040519/14 se tramitó la Licitación Pública - Obra Pública N° 01/15 del registro de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, para contratar la construcción de dormitorios para aspirantes en los Institutos de Formación, sito en CRUCERO GENERAL BELGRANO Y RIVADAVIA - ZÁRATE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que por Resolución Nº 504 de fecha 12 de agosto de 2015 se adjudicó el aludido acto licitario a la firma ADANTI SOLAZZI Y CIA S.A.C.I y F., emitiéndose en consecuencia el Contrato de Obra Pública Nº 117/15, por la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 21.751.653,34), con una vigencia del plazo de ejecución de las obras completamente terminadas de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos.

Que por el expediente CUDAP S02:0002736/16, se tramita el reconocimiento de Trabajos Adicionales de Obra no previstos en el proyecto y una extensión del plazo de ejecución de la obra de SETENTA Y CINCO (75) días corridos por la reprogramación de las tareas ya contratadas, propiciándose en esta instancia su aprobación.

Que los trabajos adicionales surgen al advertir la Empresa Constructora en ocasión de realizar las perforaciones para los pilotes del “Ala Oeste” de la obra, la existencia de interferencias en el terreno que impiden el normal desempeño del barreno, impidiendo continuar las excavaciones, lo que fue constatado por la División Material de los Institutos de Formación de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, mediante la realización de cateos en el terreno, que permitieron observar la presencia de construcciones enterradas a más de DOS (2) metros de profundidad que aparentan ser bases de ladrillos de antiguas obras de importantes dimensiones, haciendo constar que en los Institutos de Formación no se contaba con antecedente ni conocimiento de la existencia de ello, labrándose para constancia el Acta Nº 02 de fecha 24 de noviembre de 2015, glosado a foja 25.

Que ADANTI SOLAZZI Y CIA S.A.C.I y F. cotizó los trabajos adicionales en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 860.814,67).

Que mediante el Oficio BINM, K19 Nº 9/16 obrante a fojas 1/2, la División Estudios y Proyectos dependiente del Departamento Bienes Inmuebles de la Dirección del Material de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, informa que resulta necesario el reconocimiento de los trabajos adicionales y la consecuente extensión del plazo de ejecución de obra solicitado por la adjudicataria, por estar ligados los trabajos al objeto licitatorio y ser fundamentales para el normal desarrollo de la obra y que no se plantean objeciones al presupuesto presentado por la adjudicataria.

Que el plazo de obra original con la extensión propiciada queda establecido en CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (435) días corridos a contar desde la fecha del acta de Iniciación de Obra, acorde a lo estipulado en la Cláusula Especial N° 25 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que el Departamento Económico Financiero de la Dirección de Planeamiento de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA informó que se cuenta con Crédito y Cuota de Compromiso para afrontar la presente erogación, acorde a lo establecido en el artículo 5° del Decreto Nº 1.060 del 22 de agosto de 2001.

Que han tomado la intervención que les corresponde la Asesoría Jurídica de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1939/11.

Por ello,

LA MINISTRA
DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase por los motivos expuestos en el considerando de la presente, la ampliación del Contrato de Obra Pública Nº 117/15 de la Licitación Pública - Obra Pública N° 01/15 celebrado con la firma ADANTI SOLAZZI Y CIA S.A.C.I y F. para contratar la construcción de dormitorios para aspirantes en los Institutos de Formación, sito en CRUCERO GENERAL BELGRANO Y RIVADAVIA - ZÁRATE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 860.814,67), acorde Anexo (IF-2016-00488792-APN-MSG) que forma parte integrante de la presente, en los mismos términos y condiciones del contrato original.

ARTÍCULO 2° — Los trabajos adicionales aprobados en el ARTÍCULO 1º, se hallan sujetos al régimen de redeterminación de precios de los contratos originales, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 691/16.

ARTÍCULO 3° — Apruébase por los motivos expuestos en el considerando de la presente, la extensión del plazo de obra del Contrato de Obra Pública Nº 117/15 de la Licitación Pública - Obra Pública N° 01/15 celebrado con la firma ADANTI SOLAZZI Y CIA S.A.C.I y F. en SETENTA Y CINCO (75) días corridos más, fijándose en CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (435) días corridos a contar desde la fecha del acta de Iniciación de Obra, acorde a lo estipulado en la Cláusula Especial N° 25 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD - Subjurisdicción 6 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, para el ejercicio 2016.

ARTÍCULO 5° — Autorízase a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a la suscripción del contrato correspondiente.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — PATRICIA BULLRICH, Ministra, Ministerio de Seguridad.

ANEXO

NOTA: INCLUYE IVA E IMPUESTOS

e. 09/08/2016 N° 55371/16 v. 09/08/2016